在装修过程中怎样避免加钱，装修如何避免你在施工中被师傅们加钱别说你是外行容易被骗快来

来源：整理时间：2023-03-16 04:21:07 编辑：婚礼策划手机版

本文目录一览

1，装修如何避免你在施工中被师傅们加钱别说你是外行容易被骗快来
2，如何应对装修公司加钱
3，装修房子时如何很好的控制在自己的预算里不让装公司后期增项加钱
4，如何避免装修加价
5，如何防止装修公司后期加价
6，预防装修公司中途加价
7，装修怎么能节约钱

1，装修如何避免你在施工中被师傅们加钱别说你是外行容易被骗快来

听说增项蛮可怕

装修如何避免你在施工中被师傅们加钱别说你是外行容易被骗快来

2，如何应对装修公司加钱

装修前签好合同吧有的时候加钱是正常，比如说材料的损耗，有的确实是黑心商家

如何应对装修公司加钱

3，装修房子时如何很好的控制在自己的预算里不让装公司后期增项加钱

先看家具家电，根据家具家电的位置，再确定水电暖的位置。同时确定装修风格。确定是简装还是精装，是半包还是全包，是找装修公司还是游击队货比三家，规避装修陷阱装修方案不要太复杂，越简单，越容易实现。要有自己的主见，不要总是被忽悠注意家具家电地砖墙和窗帘的颜色搭配协调按功能区，设计每个区域的布置，做到紧凑，同时又留下足够的活动空间，不要太挤隐形工程尤其要重视质量，不要怕花钱

额

装修房子时如何很好的控制在自己的预算里不让装公司后期增项加钱

4，如何避免装修加价

如何避免装修陷阱如何避免装修加价1. 报价要仔细看，谨防报价单内存猫腻一般很多的猫腻，都会藏在装修预算报价和合同里面，所以我们就需要认真的看装修报价清单和装修合同。一般业主懂的也并不是很多，多家对比报价及合同细则是最好的方法，可以让我们的装修烦恼减少。2. 装修材料要验收好我们要住得放心、住得舒适，好的装修材料是少不了的，我们一定要注意看装修材料的环保等多种性能，一定要做好验收材料的工作。3. 预算超支和返工为了避免预算超支和返工现象的出现，我们在装修的过程中，应该抽多点时间来看看施工工人施工的是否标准，有条件的话，可以请一个专业的监理来帮忙监督施工。4. 责任要分明在很多装修的施工中，也会存在一些违约等多种原因的责任纠纷，那么我们在签订合同的时候，就需要提前约定好，比如施工延期的每天赔付金额是多少钱，一定要写清楚。5. 验收一定要仔细验收是装修施工最重要的一道关卡，作为业主的你们验收工作是不可以马虎完事的，通过了验收，装修工作才算是完成。希望以上回答能对你有帮助。

5，如何防止装修公司后期加价

有些公司会在其中埋下伏笔。例如：1、墙面铲除、贴布、墙地面砖基层处理俗称拉毛处理（装修时按墙顶面原有情况而定，可以多咨询一下装修工人)，一般有些不良装修公司先不告诉你等施工时再提，如果不铲除或不贴布不加价，会告诉你墙顶面开缝、砖掉了、不保修；2、水电改造、防水埋“炸弹”，水电改造、防水报价里没有工程量只有单价或按实际发生量计算，自己以为没有多少，改完后保证吓你一跳。3、拆改，装修前千万看清图纸（不懂最好看实物或样板间）做完不满意就迟了，不满意需要拆改有些公司会借机加价。装修的水很深但淹的更多的是装饰公司，还是有很多好的公司的！希望能帮到你！

装修前确定报价单中项目是否有遗漏、材料是否是自己需求的品牌、装修风格、图纸是否满意、看清合同中的免责条款。有些公司会在其中埋下伏笔。例如：1、墙面铲除、贴布、墙地面砖基层处理俗称拉毛处理（装修时按墙顶面原有情况而定，可以多咨询一下装修工人），一般有些不良装修公司先不告诉等施工时再提，如果不铲除或不贴布不加价，会告诉墙顶面开缝、砖掉了、不保修；2、水电改造、防水埋”炸弹“，水电改造、防水报价里没有工程量只有单价或按实际发生量计算，自己以为没有多少，改完后保证吓一跳。3、拆改，装修前千万看清图纸（不懂最好看实物或样板间）做完不满意就迟了，不满意需要拆改有些公司会借机加价。装修的水很深但淹的更多的是装饰公司，还是有很多好的公司的！

6，预防装修公司中途加价

下面的案例或许能够对您有所帮助装修公司中途加价停工业主打官司终获赔偿东莞业主付女士几年前买了新房，本想好好装修了入住，没想到装修公司中途加价，并要求提前付款，双方争执不下，导致工程停工。付女士愤而打起了官司。经过漫长的鉴定和一审、二审，近日，付女士终于赢了官司，装修公司需支付违约金8万多元。装修公司中途加价遭拒停工 2010年1月，东莞业主付女士跟厚街镇某装修公司签订了一份装修合同，约定该公司承包付女士家房子的室内装修工程，双方各自部分包料和装修公司全部包工，工期从2010年2月3日至5月10日。合同还约定，工程项目及做法如需变更，须双方协商一致，以书面确认为准，同时调整相关费用。总工程款12万多元，进场施工后3日内付30%，木工进场施工三日内付30%，水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%，全部验收合格后付15%，办理交付手续后30天内付5%。若延期超出15天以上，业主有权单方终止合同，装修公司除退回还未完成项目的工程款外，另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。签订合同前，付女士已交定金1000元。后付女士又陆续支付了两期工程款共66900元，合计共付6.79万元。但意外的事情发生了。按付女士的说法，装修公司入场后不按合同约定履行义务，不给电路主线图及室内实际线路布置图，也拒绝履行防水检验需封水48小时以上并要经业主确认的约定。装修公司还未按约定完成相关工程，就跟她索要第三期工程款，后又编造理由要增加两万多元的工程款。她不同意中途加价和提前支付工程款，装修公司就以停工威胁，并于2010年6月2日停工。付女士跟装修公司几次交涉，但均无效果。对方要求她先交工程款，并算好工程量。法院认定装修公司违约双倍赔偿 2010年7月19日，付女士一怒之下，向装修公司邮寄了解除装修合同通知书。随后，付女士向东莞市第二人民法院状告装修公司，请求法院判令解除装修合同，并要求装修公司按未完成项目装修金额的双倍支付12万多元违约金，并交付装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图等。装修公司不甘示弱，提起了反诉。装修公司称，是付女士不按时提供装修材料和迟延付款致工程延期，其无权单方终止合同。付女士还私换门锁阻止进场施工，造成停工损失约6000元，未及时购回装修材料致使窝工、停工损失约11000元。装修公司要求付女士支付拖欠的工程款5万多元，并赔偿上述损失1.7万元。但对于这些，装修公司并没有提交证据。法院对该案的本诉、反诉进行了合并审理。诉讼过程中，装修公司申请对实际工程量进行评估，付女士也申请对工程的未施工和未完工项目进行评估。因双方彼此意见较大，争吵不断，鉴定过程经历了漫长的一年多(鉴定期间不计入审理期限)。2012年8月20日，鉴定公司终于作出评估意见，评估已施工工程造价为8万多元，其中已全部完工工程造价2万多元，已施工但未全部完工工程造价6万多元。装修公司提出异议，认为测量数据与实际不符，包括水、电、电话线、电脑线等均已实际施工的工程项目没有计算。法院经审理认为，鉴定公司组织双方测量工程量时，装修公司中途离场，事后对测量数据提出异议，但拒绝预缴重新测量费用，应对其行为的后果承担责任。水、电、电话线、电脑线等工程项目均为隐蔽工程，装修公司在封闭前应获业主确认，未经确认而导致无法测量的后果应由装修公司自行承担。该案停工原因在于装修公司认为业主未依约交纳工程款，且双方对增加工程款存在争议。合同约定第三期工程款的支付条件是“水电、地面、天花、木工工程完工后、油漆工进场三日内支付20%”，但鉴定显示装修公司并未全部完成上述工程，故支付条件并未成就。装修公司在没有业主书面确认的情况下，要求业主重新核实工程量，或直接要求业主增加工程款，均与合同约定不符。综上，装修公司停工理由均不能成立，应认定其违约在先。根据合同约定，装修公司除退回还未完成项目的工程款外，另需按未完成项目的装修总金额的双倍赔偿业主作为违约金。案涉工程实际造价为8万多元，业主已付款6.79万元，尚应付款1.29万多元。合同总价12万多减去实际造价8万多元，即未完工项目金额为4万多元。按合同约定，装修公司需按未完工项目的双倍即8万多元支付违约金给业主。装修公司没有举证证明其已根据施工进度通知业主准备装修材料，其违约在先，故其诉请业主承担无法正常施工的损失，法院予以驳回。 2012年10月，广东省东莞市第二人民法院作出一审判决，判令确认双方的装修合同解除，付女士应支付装修公司工程款1万多元，装修公司应支付付女士违约金8万多元，并应交付付女士装修工程的电路主线图及室内实际线路布置图。装修公司不服，提起上诉。近日，东莞市中级人民法院已作出终审判决，驳回装修公司的上诉，维持原判。

7，装修怎么能节约钱

装修花费不多，但效果理想，是每位业主所向往的。装修怎样省钱呢？（1）合理的设计方案是省钱的前提如果您不是这方面的专家，可以找个专业设计师，通过与设计师的充分交流，他会将居室的功能、装饰、用材等都一一标明在施工图上，并可以经过反复修改直到业主满意为止。从而避免了在装修过程中边做边看、边做边改所带来的人力、物力、财力的浪费。付设计费，是省钱的一个好办法。（2）合理的预算方案是控制装修总额的好“管家”如果没有一个完整的预算方案，就可能造成装修上“虎头蛇尾”，这种装修前后档次的不一致就会造成资金的浪费，并严重影响装饰效果。因此，在装修动工之前，有个合理的预算方案，对每个项目的用料数量、档次、价格及工资都清清楚楚，花费总额才能有效地控制。（3）运用材料恰当能“钱”半功倍选购合适的装饰材料，不一味地追求装饰材料的档次，不搞装饰材料的堆砌，可达到“钱”半功倍的效果，如56元/张的安利格板与180元/张的影木板，装饰效果并无很大的区别。墙面不做过多的造型和铺贴过多的文化石，既简洁又省钱。（4）选择优秀的施工队伍可提高材料利用率，杜绝返工。在施工过程中，由于设计不到位或施工工艺达不到要求，经常有返工的情况发生，造成材料和人工的双重浪费，这是装饰中的一个大黑洞。优秀的队伍有专人下料，下料时先开大料，后开小料，在利用边角余料，使材料得到最大限度的利用，大大提高了材料的利用率，从而降低了生产成本。因此，选择优秀的施工队伍，虽然工价高了一点，但可以达

首先自己先了解装修步骤和材料，看看别人家的装修，其实不用找大的公司，找施工队就行，先让他们说明装修工艺材料，和牌子型号，到市场上再看一边，价格和材料是否属实，自己购买材料，清工就可以，不要和工人按天算，按工程量算工资，付款跟着工程量走，完工后付清尾款。装修的时候不定时到工地上看看，不要让工人了解到你去工地的规律。装修想省钱，只要在规划及施工时掌握诀窍，并在完工时严格执行验收，若需后续追加工程就找原设计师，不管在价格上或服务上都能得到满意的解答。拿出积蓄作首期款，办了二、三十年的房贷，换来了一生梦想的房子，最后却发现没有足够的钱作设计装潢，不断妥协现况做修正，终究还是无法打造一个理想舒适的环境。其实，装修想省钱有些诀窍要捉牢，花少钱做大事，学学以下这几招：规划时在构思规划如何装潢房子时，只要特别注意以下几项原则，跟设计师沟通就可以帮你省下很多的钱： 1.尽可能不要动用到人工在整个装潢预算中，材料其实才占了30%，各种师傅的工资占了60%，设计师的设计费占10%，所以只要人工一多，要花的钱自然就会多。 2.尽可能不动到泥作工程只要动到任何有关需要水泥的工程，像打一面墙就会衍生地砖修补、墙面修补、瓷砖修补、油漆修补、木工等工程，可谓牵一发而动全军，一定要三思。 3.尽量用现成家具代替木作工程装潢最耗费人工的除了泥作，另一个就是木工，而且这还很耗时，所以除非需要利用屋内来创造更多的收纳空间，才请设计师去规划，否则还是建议用现成的家具来代替。 4.使用同等级或连工带料的建材不一定要使用名牌，很多相同等级的建材一样能有相同的效果，但是价格却有很大的差距。尽可能找有连工带料的配合厂商，例如：木地板、油漆等，因为这些厂商有时候会推出促销产品，价格通常比直接找建材又得找工人来施工还便宜。 5.空间不要“乾坤大挪移” 设计装潢最基本的原则就是切忌房间的移位，尤其是卫浴、厨房，更会增加水电工程的费用，而且排水管线的移位只要施工稍不注意，在未来最易造成如漏水等问题。 6.阳台不要外推虽然只是打掉一面墙，可是后续增加的工程可不简单，像铝窗或气密窗、防水等。可是多数老旧的房子都需要靠外推阳台来创造空间，可以另外想办法，例如：阳台内墙瓷砖不要打掉，而直接用油漆处理等方式。 7.多比价几家比价是一个很正常的动作，千万不要不好意思，多比几家一定划的来。 8.以量制价尽可能在亲朋好友、同一社区内的住户，找有装潢需求的人，在规划中尽量使用相同的材料，这样才能有条件一起向设计师杀价。 9.哀兵政策这一项很多人在使用，如果不使用就好像默认自己不在意要花多少钱，和设计师以好朋友方式搏感情来谈价钱。 10.付款方式以支票支付可以尽可能把票期延长，让有限的预算可以更弹性运用。施工时 1.监督工程时常在工地出现，一发现工程上的问题一定要向设计师提出，不要事后做修补，把追加工程预算的可能性降到最低。 2.严格管控预算依据议定的合约把进度和预算表列在一起，方便自己随时掌握。 3.垃圾定期清理固定时间去工地，除了监工，顺便把每天所产生的工程废弃物做好分类，可回收的垃圾及垃圾车允许丢弃的每天处理一下，减少事后垃圾的清运费用。 4.收集多余材料因为装潢工程都会有一定的进出场顺序，在工程中像几个施工单位留下剩下不用的建材或色板样品，如：地壁砖、油漆等，都可以收集起来备用。在交屋使用过一段时间后，一定会有修补的动作，而非保固项目就得自己动手，当初留下来的建材就派得上用场，即使不够使用至少也可以省下寻找建材的时间，当然也可以事先要求设计师帮忙预留。